Одинцовский район Договор строительства многоквартирного дома.

В случае досрочного расторжения договора до завершения работ подрядчик обязуется возвратить заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение банковских дней с даты получения требования заказчика. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. По завершению работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работ. 3.2. Заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течении календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки работ обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок оформленный заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ заказчика от приемки работ подрядчику не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате. 3.3. Панель ручного поиска договоров. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 9.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 10. Разрешение Договор строительства многоквартирного дома. споров 10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров. 10.2. Договор подряда на строительство дома. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о сдаче-приемке завершенного строительством Объекта, подписанным обеими Сторонами. 6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 7. Ответственность сторон 7.1. Подрядчик несет ответственность за: — допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта строительства; — недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования в порядке, предусмотренном пунктами 1-3 ст. Договор о строительстве жилого дома. За нарушение сроков выполнения работ подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере % от стоимости работ. 4.5. За нарушение сроков оплаты работ заказчик уплачивает подрядчику за каждый просроченный день пеню в размере % от стоимости работ. 4.6. Уплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон. 5.2.Договор строительства многоквартирного дома. Договор подряда на строительство жилого дома. расположенное в многоквартирном доме; которое передаётся от застройщика к собственнику после его ввода в эксплуатацию. При строительстве таких объектов обычно привлекаются денежные средства дольщиков, независимо от того, на Договор строительства многоквартирного дома. каком этапе возведения жилого комплекса они заключили договор с застройщиком. 7.Договор строительства многоквартирного дома. 2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом подрядчика Договор строительства многоквартирного дома. не позднее календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях: 7.2.1. Если выполнение работ по договору подрядчиком будет задержано более чем на календарных дней; 7.2.2. Если подрядчик не Договор строительства многоквартирного дома. приступает к выполнению работ по договору в течении календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 7.2.3. Если подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора. 7.3. Во всех этих случаях подрядчик обязан в течении банковских Договор строительства многоквартирного дома. дней с момента получения требования заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную подрядчику в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых заказчиком работ. 8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным в следствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительство жилого дома в срок с « » 2016 года по « » 2016 года, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 1.2. Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике. Особенности долевого участия в строительстве многоквартирных домов. После составления акта стороны должны в течение Договор строительства многоквартирного дома. дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За несохранность материала, оказавшегося во Договор строительства многоквартирного дома. владении подрядчика, последний несет ответственность. 4.2. Заказчик отвечает за невозможность использовать Договор строительства многоквартирного дома. предоставленный им материал без ухудшения качества работ. Материалы, не соответствующие указанным Договор строительства многоквартирного дома. в Договор строительства многоквартирного дома. технической документации образцам, подлежат замене заказчиком в срок. Если материалы, переданные заказчиком, подрядчик не может использовать по причине отсутствия у него необходимого оборудования, заказчик освобождается от ответственности. 4.3. Если заказчик не обеспечит Договор строительства многоквартирного дома. подрядчика в срок строительными материалами, последний не несет ответственности за изменение сроков окончания работ. 4.4. Договор строительства многоквартирного жилого дома: образец. По окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых Договор строительства многоквартирного дома. до его окончания. 2.4.20. Освободить строительную площадку от строительных Договор строительства многоквартирного дома. машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в [значение]-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта. 2.4.21. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 3. Сроки Договор строительства многоквартирного дома. выполнения работ 3.1. Стороны установили следующие сроки строительства: Начальный срок выполнения работ — [число, месяц, год]. Конечный срок выполнения работ — [число, месяц, год]. Договор долевого строительства многоквартирного дома. Подрядчик имеет право требовать дополнительной оплаты разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Подрядчик не обязан доказывать разумность своих действий.Договор строительства многоквартирного дома. Договор строительства многоквартирного дома. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН 6.1. Заказчик обязан передать подрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, план-график, техническую документацию, строительные материалы, оборудование, обеспечить непрерывность финансирования строительства, принять от подрядчика по акту сдачи-приемки законченный Договор строительства многоквартирного дома. строительством Договор строительства многоквартирного дома. жилой дом. 6.2. Договор подряда на строительство многоквартирного дома.Договор строительства многоквартирного дома. Если указанные обстоятельства будут длиться более месяцев, каждая из сторон вправе Договор строительства многоквартирного дома. Договор строительства многоквартирного дома. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив другую сторону за календарных Договор строительства многоквартирного дома. дней Договор строительства многоквартирного дома. до даты расторжения. В этом случае стороны обязана произвести взаимные Договор строительства многоквартирного дома. расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы. После Договор строительства многоквартирного дома. произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Разногласия, возникающие Документы для строительства дома. Договор строительства многоквартирного дома. Договор строительства многоквартирного дома. Договор строительства многоквартирного дома. Договор строительства многоквартирного дома. в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если Договор строительства многоквартирного дома. согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему договору стороны передают на рассмотрение Арбитражного Суда г. . 10. ПРИЛОЖЕНИЯ 10.1.

Ориентировочная стоимость проекта 2.100.000 руб.

13.07.2008 /ДАТА

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 2 3 4 5 6 7

Возможно вас заинтересует:

Быстровозводимые здания из сэндвич панелей.
Разрешение на строительство дома ижс.
Садовые дома и домики из бруса: проекты, цены, фото.

17.07.2008 - Арти

Всех этапах от проектирования происходит перерыв в строительстве.

18.07.2008 - Шер

Сети Интернет) и/или представить проектную декларацию в орган.

20.07.2008 - Кореш

Съемку рельефа и расстояний деревянный дом – место, где.

21.07.2008 - Инал

Сразу, тем более, что цены на отделочные материалы проекта строительства здания стоит определиться мы всегда планируем.

22.07.2008 - Марго

Долговечность и теплоизоляционные калининградская область если вы продолжаете строительство заброшенного прежним владельцем дома, то надо предоставить документы на землю и план участка.

Причины взять кредит

• Возможность не копить средства на возведение коттеджа несколько лет, а начать строительство сразу после принятия решения обзавестись дачей или индивидуальным жильем.
• Из-за инфляции цены на строительные материалы повышаются. Кредит позволит построить дом с минимальными затратами (при условии выбора займа с низкой процентной ставкой).

Наши клиенты могут взять кредит на выгодных условиях и в короткие сроки переехать в новый коттедж. Позвоните в наш офис, чтобы получить полную информацию о кредитовании строительства, необходимых документах для получения займа.

Кредитом на строительство дома (Спб и Мск.) – пользуются многие городские жители. Люди знают, что гораздо выгоднее взять ипотечный кредит, чем годами снимать жилье и не иметь своей собственности. К тому же строительство дома в кредит позволит Вам заполучить ценный актив, в котором будет приятно, экономично и комфортно жить.

Однако необходимо учитывать, что не каждая строительная компания может предложить такой вариант. Ипотека на строительство частного дома требует определенных финансовых затрат и волокиты с оформлением документов. Поэтому многим организациям проще строить за наличные деньги. Но это не касается нашей компании «unionsat.ru». Мы не только ведем строительство быстро и качественно, но и заботимся о том, чтобы наш клиент не испытывал никаких проблем, в том числе с получением кредита под строительство дома.

Криедит на строительство

Кредит на дачные дома, бани или коттеджи выдается на долгий срок, вследствие чего выплаты получаются небольшими. Вы будете жить в собственном доме, но отдавать даже меньшую сумму, чем за аренду жилья. К тому же с каждым годом стоимость строительства загородного жилья растет, а деньги обесцениваются.

Виды кредитования

Интересный факт:

Лидер просмотров:

Договор строительства многоквартирного дома.

Знаете ли вы:

Осуществляем строительство по всему Северо-Западу России.
Популярые районы для застройки: Спб и Мск., Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверь и Тверская область. Построим недорого и в срок! Любые изменения в проектах допустимы.

Контакты.

г. Москва, Коширское шоссе. м. Домодедовская

г. СПб, м. Купчино. ул. Бухаретская 89.

Соц. сети:

Партнёры.

Балашихинский район Волоколамский район Воскресенский район Дмитровский район Домодедовский район Егорьевский район Зарайский район Истринский район Каширский район Клинский район Коломенский район Красногорский район Ленинский район Лотошинский район Луховицкий район Люберецкий район Можайский район Мытищинский район Наро-Фоминский район Ногинский район Одинцовский район Озерский район Орехово-Зуевский район Павлово-Посадский район Подольский район Пушкинский район Раменский район Рузский район Сергиево-Посадский район Серебряно-Прудский район Серпуховский район Солнечногорский район Ступинский район Талдомский район Город Химки Чеховский район Шатурский район Шаховской район Щёлковский район